Contract №_ Revizie generală motoare cu combustie internă de automobile, platforma de conținut

vehiculelor cu ardere internă reparații capitale alimentat

_____________________, denumit în continuare „Contractor“. în fața ______________________________, acționând sub __________________, pe de o parte, și. denumit în continuare „Client“. P. acționând conform Cartei de altă parte, denumite în continuare denumite colectiv „părți“. Am intrat în acest acord (denumit în continuare - „acordul“), după cum urmează:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.2. Contractantul va furniza servicii de revizie generală a motoarelor cu ardere internă ale vehiculelor în conformitate cu termenii acestui contract (în continuare - „muncă (servicii)“), iar Clientul se angajează să accepte și să plătească pentru lucrări (servicii).

2. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR

2.1.Zakazchik se angajează:

2.1.2. Inform Contractantul volumului necesar de lucrări (servicii);

2.1.3. Acceptați rezultatele efectuate de lucrările Antreprenorului (servicii);

2.1.4. Conectați-vă toate sub art. 3 documente prezentei;

2.1.6. Plătiți lucrări (servicii) în ordine, cuantumul și condițiile prevăzute la art. 4 tratat;

2.2. Clientul are dreptul de a:

2.2.1. Să solicite Antreprenorului la performanța calitativă a lucrărilor (servicii);

2.2.2. Verificați progresul și calitatea lucrărilor (servicii), fără a interfera cu activitățile sale și fără a încălca reglementările de siguranță. în caz contrar, Contractantul are dreptul de a nu permite Clientului la locul de prestare a serviciilor.

2.3. Contractantul se angajează să:

2.3.2. Verificați vehiculul / motorul ca înainte de executantul lucrărilor (servicii), și după terminarea lucrărilor (servicii) în atelier;

2.3.3. În timp util furniza necesare pentru repararea pieselor de schimb, fluide operaționale și lubrifianți.

2.3.4 În cazul în care este necesar, piese de schimb de reparații nu sunt disponibile în depozitul Contractantului, Contractantul face livrarea lor după notificarea Clientului cu privire la nevoia lor. Clientul confirmă în scris nevoia de a comanda si garanteaza plata acestora după instalare.

2.3.5 pentru a efectua lucrări (servicii) în modul și în termenul prevăzut în documentul este emis în conformitate cu clauza 3.1 din prezentul acord .;

2.3.6. Pentru a oferi, nu mai târziu de data de 5 a lunii următoare perioadei de raportare, toate documentele necesare Clientului, inclusiv facturi originale, facturi, acte ale muncii depuse. certificate.

2.3.8. În perioada de 2 zile de la data primirii auto / motorului pentru a efectua lucrările (serviciu) pentru a notifica Clientul despre imposibilitatea de a efectua lucrări (servicii) din tratat;

2.3.9. La solicitarea Clientului, informațiile solicitate direct legate de problemele legate de domeniul de aplicare și calitatea lucrărilor (servicii);

2.3.10. să informeze în timp util Clientul despre toate tehnice, materiale și alte probleme întâlnite în punerea în aplicare a lucrărilor (servicii) și împiedică punerea în aplicare a acestora, precum și de a coordona cu clientul modifică lista de lucrări (servicii). În acest artist continuă executarea de lucrări (servicii), numai după consultarea cu modificările clientului;

2.3.11 În prezența unui angajat al contractantului de a oferi acces la reprezentantul Clientului inspecta vehiculul / motorul fiind reparat, precum și să ofere, la cererea clientului informațiile necesare cu privire la lucrările efectuate (servicii);

2.3.12. Asigurarea respectării cu reprezentanții Clientului, situat în incinta industriale ale contractantului set de reguli de siguranță;

2.3.13. Ia întreaga responsabilitate pentru siguranța vehiculului / motorului Clientului în orice moment în timpul șederii sale la Antreprenorului;

2.3.14. Contractantul este obligat să notifice imediat Clientul și să obțină instrucțiuni de la el să suspende furnizarea de servicii (lucrări), în cazul:

- detectarea de proastă calitate sau a unor părți inutilizabile și materiale obținute de Client;

- În cazul în care conformitatea cu liniile directoare pentru clienți și alte circumstanțe care depind de acesta, poate reduce calitatea lucrărilor (serviciilor), sau ca rezultat incapacitatea de a finaliza la timp;

2.4. Contractantul are dreptul la:

2.4.1. Pentru a determina modul de a efectua lucrări (servicii), în conformitate cu documentul convenit 3.1 din prezentul articol .;

2.4.2. Atragerea pentru executarea lucrărilor (servicii) din prezentul acord unor terțe părți, sub rezerva acordului scris al Clientului. În acest caz, Contractantul va fi responsabil Clientului pentru acțiunile de terțe părți, ca și pentru propria lui.

3. PROCEDURA DE PRIMIRE CAR / PROCEDURA DE LIVRARE MOTOR ȘI OPERAȚII (DE)

3.1. La primirea conjunctia Artist vehicul / motor cu clientul Reprezentant conduită inspecție vehicul / motor și determinarea stării tehnice, completitudinea, deteriorarea acesteia vizibile la exterior și defecte.

vehicul / motor de recepție-transmisie se realizează pe baza documentului semnat de părți (ordin de achiziție, un ordin de reparație sau alt document), în forma prevăzută NIC, indicând:

- Contractantului numele, funcția, numele, prenumele și patronimicul persoanei care efectuează acceptarea;

- Numele clientului, prenumele, numele și patronimicul reprezentantului clientului;

- data primirii vehiculului / motorului;

- timpul de realizare inițială și finală de răspuns (servicii);

- marca, modelul de masina, numerele plăcuței de înmatriculare de stat ale componentelor majore;

- lista lucrărilor executate (servicii), piese de schimb și materiale furnizate de către contractant, valoarea și cantitatea acestora;

- lista pieselor de schimb și materiale furnizate de Client, cu informații specifice cu privire la recunoașterea obligatorie a conformității acestora cu cerințele obligatorii, dacă legile federale sau stabilite în conformitate cu ordinea lor, în special standardele, sunt stabilite astfel de cerințe.

De la înregistrarea Clientului Contractantului documentului începe începerea lucrărilor (servicii).

3.2 Execuția lucrărilor trebuie să se facă în termen de _____ (____) zile lucrătoare de la data cererii pentru clienți.

3.3. Pentru lucrări (servicii) produse de la sfârșitul Contractantul va furniza Clientului cu următoarele documente: ordine de cumpărare, factură, certificat de finalizare și factură.

3.4. Lucrări (servicii) sunt considerate a fi efectuate de către Antreprenor și acceptate de către reprezentantul Clientului de la primirea vehiculului și părțile semnează certificatul de finalizare.

4. Costul lucrărilor (SERVICII) și plăți efectuate

4.1. Valoarea totală a acestui acord este de 1.000.000 (un milion) cârmele în Vol. H. TVA-ului

4.2. Costul de piese de schimb, accesorii si consumabile necesare pentru lucrările efectuate (serviciu) este determinată pe baza listelor de prețuri vigoare NIC la momentul recepției pentru a efectua muncă (servicii) ale vehiculului / motorului.

4.3. Costul lucrărilor (serviciilor) cu privire la o anumită cerere indicată în actul de muncă efectuate, și include:

- costul lucrărilor efectuate (servicii) determinată pe baza numărului de ore și valoarea în conformitate cu apendicele 2 la prezenta №,

- costul pieselor instalate, materiale definite în conformitate cu punctul 4.2 din prezentul articol ..

4.4. Costul lucrărilor efectuate este determinată în ruble. Toate factura emisă Clientului, suma indicată cu TVA.

4.5 Schimbarea tsenoobrazuschih costurilor factorilor de implementare poate varia și este supusă acordului.

4.6. Clientul plătește lucrărilor (servicii) efectuate de către contractant în timpul __ (__) zile calendaristice de la data semnării lucrărilor efectuate pe baza contului original al Antreprenorului.

4.7. obligația Clientului de a plăti pentru munca artiștilor consideră a fi îndeplinite din momentul debitării fondurilor din contul de decontare al Clientului. Data plății în temeiul prezentului acord este data mărcii băncii pe documentul de plată. Clientul va suporta toate costurile asociate cu plățile.

4.8 Toate documentele de plată și de decontare în temeiul prezentului acord trebuie să conțină o referire la numărul de înregistrare și data încheierii sale

5. Perioada de garanție

5.1 Perioada de garanție pentru motoarele - ________ ________ luni sau kilometri. rula.

5.2 Garanția se face prin rezolvarea problemelor libere - executarea lucrărilor necesare.

6. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

6.1. Părțile sunt responsabile pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor de mai jos. Părțile sunt responsabile pentru a reciproc pentru pierderile suferite din vina uneia dintre părți la alta.

6.2. Contractor pentru încălcarea termenilor executării obligațiilor în temeiul contractului, clientul va achita o penalitate egală cu 0,1% din valoarea lucrărilor (servicii) pentru fiecare zi de întârziere.

Calculul cuantumului pedepsei va fi de la data la care urmează datei de expirare a Lucrărilor la data punerii în aplicare efectivă a sumei restante de muncă. Data de execuție (implicit) din suma amânată de muncă confirmată printr-un act de muncă efectuate.

6.3. Pentru încălcarea termenilor de plată Clientul va plăti Antreprenorului o penalitate egală cu 0,1% din suma restantă pentru fiecare zi de întârziere, începând din a 6-a zi de încălcare a termenilor de plată.

6.4. Părțile pot formula cereri concurente pentru îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor care decurg din contract. Toate cuplata reciproc creanțe vor fi tratate în mod individual de către părți.

6.5. Contractantul este responsabil pentru siguranța vehiculului în timpul lucrărilor de reparații. La primirea vehiculului de reparații, riscul de pierdere sau deteriorare accidentală a vehiculului trece de la client la NIC.

6.6. Artist scutit de responsabilitate pentru obiectele lasate in masina clientului, în cazul în care acestea nu sunt specificate în documentele elaborate de către părți în conformitate cu acceptarea vehiculului.

6.7. Prezentarea cerinței de plată a penalităților / amenzi și / sau sancțiuni pentru încălcarea Tratatului, precum și a sumelor de compensații pentru pierderi sau alte pagube în conformitate cu Contractul se face în scris, prin trimiterea unei cereri corespunzătoare (cerere) de plată și / sau de compensare a acestora. În acest caz, o solicitare scrisă (cerere) nu este un document care definește data primirii părților venituri sub formă de penalități / amenzi și / sau alte sancțiuni pentru încălcarea obligațiilor contractuale.

Compensarea pentru daune, plata unei penalități / amenzi nu scutește părțile de îndeplinirea obligațiilor asumate în temeiul Tratatului.

6.8. În alte cazuri care nu sunt prevăzute în prezentul acord, părțile vor fi răspunzătoare pentru orice neîndeplinire a obligațiilor sale în conformitate cu legislația rusă aplicabilă.

7. CONDIȚII DE CONFIDENȚIALITATE

7.1. Clauzele contractuale sunt confidențiale, iar părțile se angajează să nu divulge termenii, atât în ​​timpul perioadei de valabilitate a acestuia, precum și după încetarea acesteia, cu excepția prezentării termenilor și condițiilor pentru cererile legitime și legale ale persoanelor menționate la punctul 7.3 din prezentul acord.

Contractantul nu va utiliza informații confidențiale fără acordul prealabil scris al Clientului. cu excepția punerii în aplicare a Tratatului.

7.3. Nu este considerată o dezvăluire a condițiilor Tratatului mesajului condițiilor sale către autoritățile fiscale, precum și alte organisme de obligația de a furniza informații, care sunt furnizate, în conformitate cu legislația în vigoare.

8. FORȚA MAJORĂ

8.1. Părțile nu sunt responsabile pentru lipsa totală sau parțială a neîndeplinirii obligațiilor în temeiul prezentului acord, în cazul în care acesta a fost rezultatul de forță majoră, apărute după intrarea în vigoare a prezentului acord, ca urmare a unor evenimente extraordinare (dezastre naturale:. Incendii, inundații, cutremure, și așa mai departe N.) care părțile nu putea nici prevedea, nici nu împiedică prin măsuri rezonabile, precum și publicarea actelor autorităților publice, care împiedică îndeplinirea obligațiilor.

8.2. La apariția perioadei de forță majoră executarea obligațiilor prevăzute în prezentul contract se prelungește pentru perioada în care se vor aplica aceste circumstanțe, și (sau) consecințele acestora.

8.3. Partidul, care sa dovedit a fi imposibil să-și îndeplinească obligațiile, trebuie imediat, dar nu mai târziu de trei zile (3) lucrătoare de la apariția de forță majoră, în scris și într-o abatere de blocare mod, notifică cealaltă parte cu privire la orice astfel de circumstanțe. notificarea intempestivă acestor circumstanțe privează partea corespunzătoare a dreptului de a se referă la ele. Anunțul precizează natura de forță majoră și evaluarea impactului acestor circumstanțe privind îndeplinirea obligațiilor, precum și timpul estimat al acțiunilor lor.

confirmând în mod corespunzător existența unor circumstanțe de forță majoră va Certificatele emise de Camera de Comerț la locul de apariție de forță majoră. Imposibilitatea de a notifica sau notificarea prematură privează oricare dintre părți de dreptul la o scutire de obligațiile ce decurg prezentul contract.

LITIGII 9.PORYADOK

9.1. Părțile sunt obligate să încerce să rezolve un litigiu care decurge din prezentul acord sau în legătură cu acesta prin negocieri.

9.2. În caz de eșec de a soluționa litigiile prin negocieri, părțile să decidă în procedura de reclamație. Aprecierile considerate mai jos părți în termen de 30 de zile de la primire.

În absența confirmării de primire a plângerilor (confirmare de primire), cererea se consideră a fi primită în 10-a zi de la data plecării.

9.3. În cazul în care în termen de 30 de zile de la data trimiterii cererii litigiul nu este soluționat de către părți, partea în cauză poate sesiza Curtea de arbitraj a regiunii Yaroslavl

10. Durata contractului și de alte condiții

10.1. Acest acord intră în vigoare la data semnării și valabile pentru a efectua lucrările la suma prevăzută aici; în ceea ce privește executarea obligațiilor de decontare - pînă la executarea lor deplină.

10.2. Orice modificări sau completări la prezentul acord sunt valabile numai în cazul în care acestea sunt făcute în scris și semnate de către reprezentanții autorizați ai părților.

10.3 Prezentul acord se face în două exemplare în limba rusă (o copie a acordului pentru fiecare parte). Ambele copii au forță juridică egală.

10.4 Acordul se anexează și fac parte integrantă din:

Anexă - Lista de mașini și Clientului anunț

Anexa - Prețurile pentru executarea de lucrări în funcție de obiectul contractului

11. BAZA ȘI PROCEDURA REZILIEREA

11.1. Prezentul acord poate fi reziliat prin acordul părților cu privire la motivele prevăzute de legislația Federației Ruse.

11.2. Clientul are dreptul de a anula unilateral acordul prin notificarea Contractantului în termen de 15 zile (cincisprezece) calendaristice înainte de data prevăzută a rezilierii și să plătească Contractantului documentate costurile reale.

11.3 Clientul are dreptul de a se retrage din contract, în totalitate sau în parte în procedura extrajudiciara unilaterală de către un preaviz scris Antreprenorului rezilierii catre Antreprenor, fără compensarea oricăror costuri, daune și pierderi de profit, în următoarele cazuri:

11.3.1 Failure documente „NIC“ în conformitate cu secțiunea 2 din prezentul articol;

11.3.2. În alte cazuri prevăzute de prezentul acord și legile din România;

11.4. În caz de reziliere a contractului de către contractant, acesta din urmă va efectua toate lucrările necesare (servicii), și se trece rezultatele lucrărilor (servicii) Clientului.

Listele de contracte, și exemple specifice ale contractului, sortate dupa liste subiect.