Contract pentru repararea spațiilor de birouri

pentru a repara spații de birouri

în față. acționând pe baza. denumit în continuare „Client“ pe de o parte, și în față. acționând pe baza. denumit în continuare „Antreprenor“, pe de altă parte, denumite în continuare „părțile“, au încheiat acest acord, denumit în continuare „acordul“, după cum urmează:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.2. Volumul, natura și costul lucrărilor menționate în clauza 1.1 din prezentul contract, a determinat termenii de referință și a estimărilor aprobate de către Client și agreate de către contractant.

2. timp de performanță

2.1. Durata de executare a lucrărilor în cadrul acestui contract este de zile lucrătoare de la data prezentului acord și primirea plății în avans.

3. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Acordul va intra în vigoare la data semnării și este valabil până când părțile își îndeplinesc obligațiile.

4. Costul lucrărilor ȘI PLĂȚI

4.1. Costul total al acestui contract este determinată pe baza costului estimat al lucrărilor la proiect. Costul lucrărilor sa ridicat la: ruble, inclusiv RUR TVA. Estimarea acestui acord este atașat și este parte integrantă din acesta.

4.2. Contractorul începe îndeplinirea lucrărilor după ce a primit plata în avans de către client în valoare de: RUR, inclusiv RUR TVA. decontare finală asupra proiectului realizat de Client pe baza actelor Antreprenorului de acceptare a lucrărilor efectuate de KS-2 și KS-3, întocmit pe baza costului estimat al lucrărilor de construcție și de instalare utilizând factorii de conversie în vigoare pentru perioada de acceptare a muncii.

5. PRIMIREA SI LIVRARE DE LUCRARI

5.1. Acceptarea lucrărilor efectuate se emite acte corespunzătoare formează CS-2 si CS-3, semnatarul este documentul de necontestat pentru calcule monetare părți.

5.2. În timpul zile lucrătoare de la depunerea actului Antreprenorului de acceptare a lucrărilor efectuate (KS-2) Clientul trebuie fie să accepte lucrări finalizate în mod corespunzător, sau să ofere un refuz motivat în scris. În acest din urmă caz, părțile pregătit o listă de îmbunătățiri cu termenele convenite pentru executarea acestora. Clientul semnează actul, după toate comentariile.

6. OBLIGATIILE PARTILOR

6.1. Clientul se obligă să:

6.1.1. Contractantul pentru a oferi acces nestingherit la lucrările.

6.1.2. Realizate de contractant, să ia locul de muncă și să plătească pentru ea în câteva zile bancare.

6.2. Contractantul trebuie:

6.2.1. În timp util și cu precizie, într-un mod profesionist și în strictă conformitate cu SNIP efectua munca.

6.2.2. Asigurarea respectării normelor și de siguranță la foc, sănătatea la locul de muncă, de siguranță și alte măsuri care vizează siguranța instalației.

7. CONDIȚII SPECIALE

7.1. Părțile nu sunt responsabile pentru neexecutarea contractului din cauza de forță majoră, și anume circumstanțe: incendii, cutremure, inundații și alte dezastre naturale care au loc după semnarea acestui contract.

7.2. În caz de eșec al perioadei de execuție a lucrărilor menționate la punctul 2 din prezentul acord, la cererea clientului va plăti contractantului o penalizare% pentru fiecare zi de întârziere din suma plătită în avans, dar nu mai mult de% din valoarea contractului.

7.3. Pentru întârziere de plată mai multe zile lucrătoare după primirea lucrărilor efectuate de Client, Clientul va plăti o penalizare după cerințele de prezentare ale contractantului în valoare de% din valoarea plății finale pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de% din valoarea contractului.

7.4. Disputele în baza acestui contract se soluționează de dogovorennostistoron și, dacă este necesar, procedura de plângere. ca răspuns la termen de zile calendaristice de la primirea acesteia cerere. În cazul în care nu se ajunge la un astfel de acord, de soluționare a litigiilor se face de către Curtea de arbitraj la locul inculpatului.

7.5. Contractantul garantează eliminarea defectelor, pe cheltuiala proprie a lucrărilor de construcții și reparații finalizate care au apărut ca urmare a calității necorespunzătoare a muncii prestate, în ani de la semnarea de predare-primire a lucrărilor efectuate în condiții de funcționare corectă.

7.6. modificări unilaterale la ordinea acestui contract nu este permisă. În toate celelalte cazuri care nu sunt prevăzute în contract sunt reglementate de legislația rusă.

7.7. Prezentul acord se face în două exemplare, un exemplar cu forță juridică egală pentru fiecare parte.

7.8. În cazul în care lucrările suplimentare nu sunt înregistrate în buget, cu o creștere a costurilor Contractantului pentru lucrările executate (documentate), calculele sunt realizate luând în considerare acordurile adiționale și estimări suplimentare, semnate de către părți, care fac parte integrantă din prezentul contract.

7.9. Dacă vă schimbați datele dumneavoastră, părțile sunt obligate să notifice reciproc, în timpul zilelor lucrătoare.

7.10. Părțile se angajează să nu divulge termenii acestui acord și informațiile obținute în cursul lucrărilor la sediul clientului.

contract de probă pentru producerea lucrărilor de construcții și reparații de spatii de birouri (plata pentru munca efectuată după semnarea de primire și transmitere a lucrărilor) care urmează să fie încheiate între persoane juridice.