Contract pentru lucrările de instalare - formular 2019 descărcare doc

pentru executarea de lucrări sanitare

[Locul în cazul în care contractul] [ziua, luna, anul]

[F. IO de client], denumit în continuare „Client“ pe de o parte și

[Numele complet al persoanei juridice], denumită în continuare „Contractantul“, reprezentat de [poziția, numele complet], acționând pe baza [Cartei, regulamentele, Procura], denumite în continuare „părțile“, au încheiat acest acord, după cum urmează:

1. Obiectul contractului

1.2. În cadrul acestui contract contractantul efectuează [tipurile și volumul de muncă].

1.3. Contractantul se angajează să efectueze lucrările de instalare la facilitatea de pe propriul lor (cu dreptul de a atrage terțe părți - subcontractanților) și materiale și mijloace tehnice, în conformitate cu termenii acestui acord, obligarea Clientului și documentația de proiectare și estimări aprobate, inclusiv orice lucrare care nu este definit specificate în aceasta, dar necesare pentru funcționarea normală a Proiectului.

2. timp de performanță

2.1. Părțile au stabilit următoarele date:

- perioada inițială a lucrărilor [ziua, luna, anul];

- Termenul limită pentru punerea în aplicare a [zi, luna, anul].

2.2. Aceste perioade pot fi modificate prin acordul părților sau din cauza unor circumstanțe dincolo de părți.

2.3. La momentul semnării prezentului acord de la data finalizării lucrării este de a determina sancțiunile proprietate sursă în caz de încălcare a termenilor de executare a lucrărilor.

3. Drepturile și obligațiile părților

3.1. Clientul are dreptul de a:

3.1.1. Verificați progresul și calitatea muncii efectuate de către contractant, fără a interfera cu activitatea sa.

3.1.2. Pentru a refuza executarea contractului și de a pretinde daune, în cazul în care contractantul nu reușește să procedeze în timp util pentru executarea prezentului acord sau va face de lucru atât de încet încât la sfârșitul acesteia până la termenul limită va fi în mod clar imposibil.

3.1.3. Numește un contractant o perioadă de timp rezonabilă pentru a corecta deficiențele, în cazul în care în timpul executării lucrărilor va deveni evident că aceasta nu va fi efectuată în mod corespunzător, iar în caz de neplată de către contractant la momentul desemnat să facă acest lucru, să renunțe la acest contract, sau pentru a instrui corecția lucrează la o altă persoană, pe cheltuiala Contractantului, și cere, de asemenea, despăgubiri pentru daune.

3.1.4. Contractantul să prezinte cererile legate de calitatea necorespunzătoare a rezultatului lucrării.

3.1.5. În orice moment înainte de al pune rezultatul muncii de a refuza executarea contractului, să plătească contractantului din prețul stabilit proporțional cu partea a lucrării efectuate de Contractant înainte de primirea notificării de refuz al Clientului din contract.

3.2. Clientul trebuie:

3.2.1. Cu participarea Antreprenorului de a inspecta și să accepte locul de muncă (rezultatul), precum și detectarea abaterilor de la prezentul contract, care ar putea afecta rezultatul muncii sau alte defecte în lucrarea declara imediat acest lucru Antreprenorului.

3.2.2. Rambursați Contractantul pentru daunele cauzate de rezilierea acestui contract, în diferența dintre prețul stabilit pentru toate lucrările, și o parte din prețul plătit pentru munca prestată.

3.3. Contractantul are dreptul la:

3.3.1. Se aduce la îndeplinirea obligațiilor părților terțe (subcontractanți).

3.3.2. Nu începe să lucreze, iar lucrările inițiate pentru a suspenda sau întrerupe executarea prezentului contract și a cererii de compensare pentru daune în cazurile în care taxele încălcare client în temeiul prezentului acord împiedică executarea unui contractor, precum și în circumstanțele date, o indicație clară că executarea Clientului specificat taxele se efectuează până la data scadentă. În prezența unor astfel de circumstanțe au dreptul să refuze executarea contractului și de a pretinde daune.

3.4. Contractantul trebuie:

3.4.1. Clientul notifica prompt înainte de a primi ordinele sale să înceteze lucrul atunci când detectează:

- posibilele consecințe negative pentru performanța de Client din orientările sale privind metoda de execuție a lucrărilor;

- în caz contrar, nu depind de circumstanțele contractantului, care amenință puterea de fitness sau a rezultatelor lucrărilor efectuate sau fac imposibilă să-l finalizeze la timp.

3.4.2. Efectuați toate lucrările în volumul și condițiile prevăzute în prezentul contract și să predea lucrarea Clientului într-o stare care să permită utilizarea normală a rezultatelor.

3.4.3. În timp util pentru a elimina deficiențele și defectele identificate în timpul recepției lucrărilor și în perioada de garanție.

4. Costul lucrărilor și procedura de plată

4.1. Costul lucrărilor de baza acestui contract este de [suma în cifre și litere] ruble.

4.1. Costul acestui contract este determinată pe baza estimărilor și este [suma în cifre și litere] ruble. Estimarea aprobat de către părți și este parte integrantă din prezentul contract.

4.2. Prețul acordului include plata cheltuielilor de contractant general și a remunerației cuvenite lui.

4.3. Costul de muncă este solid.

4.4. În cazul în care volumul de muncă sau costul de consumabile în producția de opere depășesc cifrele aprobate în documentația de proiectare și estimări, părțile vor încheia un acord suplimentar la prezentul acord pentru a clarifica prețul contractului.

4.5. Clientul plătește avansul antreprenor general al [inserați dorit].

4.6. decontare finală este făcută de către client după lucrări de succes către client, cu condiția ca activitatea se face în mod corespunzător și în perioada convenită.

5. Asigurarea Calității

5.1. Rezultatul lucrărilor efectuate în cadrul prezentului contract trebuie să fie conforme cu cerințele impuse în mod normal, cu privire la munca de acest fel.

La momentul rezultatul operației de transfer al Clientului făcut trebuie să aibă proprietăți care anumite cerințe prezentate de obicei, și într-un termen rezonabil, să fie adecvate pentru utilizarea normală a rezultatului acestui tip de muncă.

5.2. rezultat de calitate garantată a lucrării se aplică tuturor componentelor rezultatului.

5.3. Perioada de garanție pentru lucrările executate este stabilită pentru [perioadă] cu transferul rezultatului lucrărilor la client.

5.4. În timpul perioadei de garanție este întreruptă pe durata îndepărtării defectelor pentru care Contractantul este responsabil.

6. Acceptarea construcției finalizate a instalației

6.1. acceptarea de către clienți lucrărilor efectuate pe instalația se va face în termen de [perioada] de la primirea notificării privind disponibilitatea sa.

6.2. Închirierea rezultatul muncii de către contractant și acceptarea acesteia de către Client executat un act de finalizare, semnat de ambele părți.

6.3. Clientul are dreptul de a refuza acceptarea lucrărilor efectuate în cazul descoperirii unor defecte care împiedică funcționarea echipamentului sanitar stabilit, la eliminarea lor completă.

7. Răspunderea părților

7.1. Contractantul va fi responsabil pentru:

- dezavantajele muncii prestate, ceea ce face set obiecte sanitare improprii pentru utilizarea normală;

- defecte (defecte) detectate în perioada de garanție, cu excepția cazului în care dovedește că au avut loc ca urmare a unor elemente normale de uzură sau părți, necorespunzătoare funcționarea sa, repararea necorespunzătoare a echipamentelor sanitare, produse de client sau de către terțe persoane implicate;

- calitatea necorespunzătoare a materialelor disponibile pentru ei și a echipamentului;

- consecințele eșecului sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor de către subcontractori;

- încălcarea termenul limită de muncă;

- daune cauzate de neexecutarea obligațiilor sale în temeiul prezentului contract.

7.2. În caz de încălcare a termenilor de plată pentru lucrările prevăzute în secțiunea 4 din prezentul acord, Clientul va plăti Antreprenorului pedeapsa la rata de [valoare]% din suma restantă pentru fiecare zi de întârziere.

7.3. Plata penalităților nu trebuie să elibereze părți din obligațiile lor în natură.

Rezoluția 8. Disputelor

8.1. Toate litigiile apărute în legătură cu executarea prezentului acord, părțile se străduiesc să soluționeze prin negocieri.

8.2. În cazul în care nu se ajunge la un acord între părțile la diferend se depune la instanța de judecată cu privire la locația inculpatului.

9. Dispoziții finale

9.1. Prezentul acord va intra în vigoare la data semnării lui și este valabil până când părțile își îndeplinesc obligațiile sau încetează în conformitate cu procedura prevăzută în prezentul acord și legislația civilă în vigoare.

9.2. Toate modificările și completările la prezentul contract sunt valabile în cazul în care acestea sunt făcute în scris și semnate de către părți.

9.3. Prezentul acord se face în două exemplare care au forță juridică egală - una pentru fiecare dintre părți.

9.4. În toate cazurile care nu sunt prevăzute în prezentul contract sunt reglementate de legislația rusă.

10. Detalii și semnăturile părților

[Introduceți dorit] [inserați dorit]

[Titlu, semnătura, inițialele, [semnătura, inițialele și numele]