documente de reglementare

Ivanov Ivan Ivanovich, denumit în continuare „Client“ pe de o parte și de „Boquete“, denumit în continuare „Antreprenor“, pe de altă parte, reprezentată de directorul general Petrov Ivan Ivanovich care acționează în temeiul Cartei, au încheiat prezentul acord, după cum urmează:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI.

2. DREPTURI SI OBLIGATII

2.1. Contractantul trebuie:
2.1.1. Noțiuni de bază în condițiile definite de contract.
2.1.2. Rulați propriile lor mijloace și toate lucrările în cadrul acestui contract în termenul specificat în contract, sub rezerva meteo favorabile, temperatura și alte condiții convenite de părți.
2.1.3. Asigurați-vă că în timpul producției funcționează măsurile necesare de prevenire a incendiilor, măsurile de siguranță și de protecție a mediului.
2.1.4. Asigurarea calității muncii care îndeplinește cerințele convenite între părți la documentația și condițiile tehnice.
2.1.5. Fără niciun cost suplimentar pentru a elimina neajunsurile comise în timpul executării lucrărilor și a constatat clientului. dezavantaje cunoscute Contractantul se angajează să părți termene suplimentare convenite.
2.1.6. Transfer către client a lucrărilor în termenul prevăzut de prezentul contract și este capabil să se conformeze cerințelor Clientului.
2.1.7. Este răspunzător față Clientului pentru îndeplinirea corespunzătoare a lucrărilor în cadrul acestui contract.
2.1.8. Informați Clientul, la cererea acesteia cu privire la evoluția lucrărilor.
2.1.9. Urmați instrucțiunile furnizate de Client în scris modificările și completările la documentația, în cazul în care nu contrazic termenii acordului, legile și reglementările din România aplicabile.
2.1.10. Coordonarea rezultatul lucrului cu clientul și, dacă este necesar, împreună cu clientul - cu alte organizații afiliate.
2.1.11. Păstrați o evidență a lucrărilor (dacă este cazul), cu punerea în aplicare a rezultatelor intermediare ale activității de imagini fotografice.
2.1.12. Furnizarea de eliminare a gunoiului cu obiectul format ca rezultat al muncii lor.

2.2. Clientul este obligat.

2.2.1. Contractantul pentru a oferi acces la locul de muncă.
2.2.2. Acceptați și să plătească pentru contractantul mai jos funcționează.
2.2.3. Să ofere acces nelimitat al personalului și a tehnologiei auto de transport și alt contractant pentru a efectua munca la facilitatea de client, se face referire în Sec. 1.1. contractului, precum și alte forme de asistență în condițiile prevăzute în prezentul acord.
2.2.4. Furnizarea de site-uri de energie electrică, apă, grupuri sanitare, de depozitare a deșeurilor necesare și suficiente Contractantului.
2.2.5. În timp util și pe deplin în considerare și sunt de acord cu privire la problemele prezentate de către contractant, materialele de lucru și a terminat etape. "

3. Costul lucrărilor din cadrul contractului. PLATA.

4. ORDINEA DE LIVRARE SI ACCEPTAREA lucrărilor.

4.1. Contractorul începe să îndeplinească lucrările în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului și plata în avans pentru acest pas.
4.2. Dorința de rezultatul muncii este confirmată de către părțile semnatare Acceptarea Actul efectuat de fapt etape de lucru. Data emiterii raportului este data executării de către contractant a lucrărilor pe scenă și confirmă acceptarea de către beneficiar a rezultatelor reale.
4.3. acceptarea de către beneficiar a muncii efectuate în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea de către contractant a documentației de înregistrare a certificatului de acceptare a etapelor de lucru realizate efectiv.
4.4. În această perioadă, Clientul va semna certificatul de acceptare a lucrărilor pe faze sau trimite contractantului, în scris, un refuz motivat de a accepta lucrările și motivele.
4.5. În caz de eșec al Clientului de a accepta activitatea părților în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea de către contractant a unui refuz motivat de a fi elaborat un act bilateral cu lista de îmbunătățiri și termene pentru punerea în aplicare a acestora.
Receptia finala de lucru pentru întregul contract este emis semnat de către părți. Actul de acceptare a ultimei etape
4.6. Modificări și completări la domeniul de aplicare al lucrărilor efectuate pe baza acordului părților.
4.7. timp de performanță este de 80 de zile calendaristice de la data începerii lucrărilor. Condițiile meteo (ploaie, grindină, îngheț, uragane) pot servi ca bază pentru reglarea timpului de performanță.

5. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR
5.1. Părțile vor fi răspunzătoare pentru executarea necorespunzătoare a muncii, în conformitate cu legile din România.
5.2. În caz de încălcare a termenilor de livrare repere contractorului stipulate în contract clientul plătește o amendă de 0,1% din punct de reper pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din costul lucrărilor de pe scenă.
5.3. Dacă încălcați termenii de plată prin etapele clientului de lucru stipulate în contract, acesta va plăti contractantului o penalizare de 0,1% din punct de reper pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din costul lucrărilor pe scena. "

6.1. Părțile sunt scutite de răspunderea în caz de neplată parțială sau integrală a obligațiilor prevăzute în tratat, în cazul în care dovedesc că executarea necorespunzătoare a obligațiilor de către părți cauzate de circumstanțe de forță majoră, și anume, circumstanțe extraordinare și inevitabile.
Ar trebui să fie o confirmare oficială a organizațiilor relevante de forță majoră.
6.2. O parte care nu poate să-și îndeplinească obligațiile contractuale, fără întârziere, în scris sau în alt mod, stabilirea notificarea acesteia informează cealaltă parte de la începutul și încetarea circumstanțelor menționate mai sus, dar, în orice caz, nu mai târziu de trei zile (3) de afaceri după începerea acțiunilor lor. Notă cu întârziere a circumstanțelor de forță majoră privează partea de dreptul la scutirea de obligațiile contractuale din cauza acestor circumstanțe.
6.3. În cazul în care perioada de forță majoră depășește treizeci (30) de zile, oricare dintre părți poate denunța unilateral contractul, în conformitate cu legislația în vigoare. În acest caz, părțile vor face așezări "

„Contractantul garantează:
7.1. calitatea corespunzătoare a materialelor utilizate, respectarea specificațiilor, standardele de stat și condițiile tehnice.
7.2. calitatea corespunzătoare a muncii, în conformitate cu documentația convenită, referința pentru client și termenii contractului.
7.3. Contractantul va fi responsabil pentru calitatea muncii efectuate în decurs de 1 an de la data semnării de către părți și obiectul Actului de acceptare pentru ultima etapă ".
7.4 Pe anumite tipuri de locuri de muncă de garantare este dată cu anumite condiții (dacă sunt specificate în anexa №2) și Clientul în ea pune semnătura lui.

„8.1. Toate completările și modificările aduse clauzelor contractuale sunt valabile numai în cazul în care acestea sunt în scris și semnat de către părți.
8.2. Niciuna dintre părți nu va avea dreptul de a atribui drepturile și obligațiile care îi revin în temeiul prezentului acord unor părți terțe fără acordul scris al celeilalte părți.
8.3. În caz de încetare anticipată a prezentului contract prin acordul părților, lucrările neterminate transferate Clientului, iar Clientul va plăti contractantului costul lucrărilor efectuate efectiv, ținând seama de pre-plată plătite în momentul încetării prezentului acord.
8.3. În toate celelalte cazuri care nu sunt reglementate de prezentul acord, părțile sunt ghidate de legislația actuală din Rusia.
8.4 În cazul unor dispute și neînțelegeri în temeiul prezentului acord, părțile vor lua măsuri pentru a le rezolva prin negocieri. În cazul în care nu se ajunge la un acord prin negocieri, toate litigiile vor fi soluționate în instanță.
8.5. Acordul va intra în vigoare la data semnării și sunt valabile până când părțile îndeplinesc obligațiile reciproce.
8.6. Prezentul acord se face în două exemplare care au forță juridică egală, un exemplar pentru fiecare parte.

8.7. Toate anexele la prezentul acord fac parte integrantă din acesta.

9.SROK contractului.

9.1. Acordul va intra în vigoare la data semnării și este valabil timp de 1 an.

contractor 10.Podpisi și pentru clienți

Client: Ivanov Ivan Ivanovich

___________________ (semnatura) ____________________________ (descifrare semnătura)

MP _______________ (semnătura) ___________________________ (descifrare semnătura)