contractul standard
Număr CONTRACT ___
"___" ________ 20__.
_______________________________. denumit în continuare Principal, pe de o parte, și «Brickhouse» Ltd, denumit în continuare Antreprenorului, reprezentată de directorul general ________________________________. acționând în conformitate cu Carta, pe de altă parte, am încheiat prezentul acord, după cum urmează:
1. Obiectul acordului
1.2. Contractantul va executa toate lucrările specificate în apendicele №1 la prezentul contract, pe cont propriu, folosind materiale ale Clientului.
1.3. Contractantul poate fi obligat să efectueze muncă în cadrul angajamentelor lor, terțe părți sub-contractori, Antreprenorul va fi pentru activitățile acestor organizații întreaga responsabilitate.
1.4. Clientul se obligă să creeze la contractorul condițiile necesare pentru muncă, să accepte rezultatul lor în ordinea stabilită și să plătească prețul contractului convenit.
2. Timpul de cost și de răspuns
2.1. Costul de muncă este determinată de prețul contractului, în conformitate cu apendicele №1 la prezentul contract și sumele (suma în litere)
2.2. Începerea lucrărilor de ____________________
2.2 Timpul de procesare este de ________ zile calendaristice de la data începerii lucrărilor la fața locului. Din cauza necesității tehnologice, calendarul poate fi ajustat de comun acord.
2.3. Dacă în timpul executării lucrărilor în temeiul prezentului acord, se constată necesitatea de muncă care nu sunt acoperite de estimare, părțile convin în scris, timp nou, costul și performanța de lucrări suplimentare, care se efectuează modificări relevante la prezentul acord.
2.4. Anexa № 1 (estimări) este o parte integrantă a acestui acord.
2.5. La momentul semnării prezentului acord de la data finalizării lucrării este de a determina sancțiunile proprietate sursă, în caz de încălcare a termenilor de prestare a muncii.
3. Drepturile și obligațiile părților
3.1. Responsabilitățile clientului:
3.1.1. Clientul este obligat, dacă este pus în aplicare în mod corespunzător, sunt estimate de muncă contractant cu plată.
3.1.2. Până în momentul începerii lucrărilor în temeiul prezentului acord, pentru a asigura o pregătire adecvată a obiectelor pentru începerea în timp util de lucru, comportamentul lor normal și completarea la timp.
3.1.3. oferi în timp util materiale de suprafețe de lucru.
3.1.4. Contractantul pentru a oferi spațiu pentru depozitarea materialelor și a spațiilor de uz casnic pentru muncitori.
3.1.5. Permite deconectarea urcări de încălzire și de alimentare cu apă, testarea presiunii sistemului, în cazul în care se efectuează lucrări de instalații sanitare. Abilitatea de a opri de putere.
3.1.6 În colaborare cu reprezentantul Antreprenorului de a semna certificatul de acceptare pentru obiectul de lucrări în temeiul prezentului acord.
3.2. Responsabilitati Contractor:
3.2.1. Mai departe la performanța de muncă în temeiul prezentului acord nu mai târziu de 2 zile lucrătoare de la primirea plății în avans a Clientului.
3.2.2. Executam pe cont propriu și hardware-ul lor, toate lucrările în cuantumul și condițiile prevăzute în prezentul acord.
lucrări de reparații 3.2.3.Obespechit, în conformitate cu cerințele care operează în România Regulamentele de constructii (), reguli cu vârfurile tăiate, Gosgortechnadzor de siguranță împotriva incendiilor, de siguranță, normele și regulile de prestare a muncii la Moscova sanitare.
3.2.4. La finalizarea lucrărilor, în termen de 2 zile lucrătoare de la obiect este trecut la șantierul de construcție eliberată de moloz și tehnologie.
3.3. Contractantul are dreptul să se angajeze terțe părți pentru a efectua muncă în temeiul prezentului acord, necesită licențe și permise speciale. Responsabilitatea pentru calitatea și calendarul lucrărilor efectuate de către aceste persoane revine Antreprenorului.
4. Procedura de acceptare și de plată pentru muncă
4.1. Pentru a finanța activitatea, clientul nu mai târziu de trei zile lucrătoare de la data semnării prezentului acord, contractantul plătește plata în avans de 30% din costul lucrărilor (în conformitate cu anexa №1), luând în considerare costurile de transport pe cont. Plata în avans sunt incluse în costul total al lucrării.
4.2. Plata pentru munca prestată se face după semnarea Milestone aplicate de ambele părți în termen de cel mult 3 zile de la semnarea.
4.3. Așezarea finală este făcută după ce ambele părți au semnat actul de acceptare-livrare a lucrărilor, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la semnarea.
4.4. În cazul în care Clientul justificat pretențiile cu privire la calitatea lucrărilor prezentate, Contractantul este obligat să elimine neajunsurile și defectele pe cheltuiala proprie, în cazul în care aceste defecte și defecte care nu sunt cauzate de utilizarea unor materiale de slabă calitate furnizate de Client. Neajunsurile și defectele, precum termenii și procedura de îndepărtare a acestora este determinată printr-un act bilateral al Clientului și contractant.
5. Garanție Contractor
5.1. munca de asigurare a calității Antreprenorului, prevăzute de curent la momentul încheierii prezentului acord de legislația Federației Ruse sunt supuse numai rezultatele muncii efectuate de către contractant și de către persoane terțe implicate, în conformitate cu termenii acestui acord.
5.2. Contractor: garanții de înaltă calitate, toate făcut să lucreze la facilitate.
5.3. se stabilește perioada de garanție pentru rezultatele muncii efectuate de către contractant, în conformitate cu termenii prezentului acord, timp de un an de la data semnării de acceptare a contractului de muncă.
5.4. În cazul depistării în p.5.3 prevăzut. deficiențele perioadei de garanție (defecte), care se datorează executarea necorespunzătoare de către contractant a obligațiilor sale în temeiul prezentului Contract, Antreprenorul va remedia aceste defecte pe propria cheltuială, în comun acord cu clientul, în scris, în care este posibil.
6. Răspunderea părților
6.1. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor în temeiul prezentului acord, părțile poartă răspundere în conformitate cu aplicabile la momentul încheierii prezentului acord de legislația Federației Ruse.
6.2. Contractantul este singurul responsabil pentru orice daune cauzate terților, în legătură cu producerea de lucrări în temeiul prezentului acord, cu excepția cazului în care aceste daune sunt rezultatul îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor sale.
6.3. În caz de încălcare a termenilor de executare a lucrărilor, Contractantul va plăti o penalizare în valoare de 0,1% din valoarea lucrărilor neterminate, dar nu mai mult de 10% din valoarea estimată a contractului.
În caz de încălcare a termenilor de plată pentru muncă, Clientul va plăti penalități în mărime de 0,1% din valoarea muncii neplătite, dar nu mai mult de 10% din valoarea estimată a contractului
7. Forța majoră
7.1. Niciuna dintre părți nu va fi răspunzătoare față de cealaltă în constatarea neîndeplinirii obligațiilor datorate de a forța circumstanțelor majoră care au apărut împotriva voinței și dorințele părților și care nu pot fi prevăzute sau evitate, inclusiv acțiuni militare pe teritoriul executării Contractului, tulburări civile, epidemii, dezastre naturale și mai mult.
7.2. Circumstanțele de la punctul 7.1. Acesta trebuie să fie certificate în mod corespunzător de către autoritățile competente ale guvernului de stat sau local.
7.3. O parte care nu își îndeplinește obligațiile datorate de forță majoră va notifica celeilalte părți, în scris, cu privire la astfel de circumstanțe în termen de 10 zile de la data apariției de forță majoră. În lipsa unei astfel de notificări, ca parte nu poate invoca existența unor astfel de circumstanțe.
7.4. În cazul în care forța majoră în vigoare timp de șase (6) luni consecutive, prezentul acord poate fi reziliat de către părți printr-o notificare scrisă adresată celeilalte părți, părțile sunt obligate să facă așezări, cu excepția creanțelor împotriva celeilalte.
8. dispute Rezolvarea
8.1. Toate disputele și neînțelegerile care pot apărea în timpul executării părților la prezentul acord, părțile vor soluționa prin negocieri, iar dacă nu se poate ajunge la un acord - într-o instanță de arbitraj de la Moscova.
8.2. Prin acordul comun al părților pentru a rezolva disputele și neînțelegerile, în calitate de părți terțe pot fi deținute de reprezentanții organizațiilor competente ale căror explicații cu privire la aspectele controversate pot fi recunoscute de către părți exhaustive. Costurile de achiziție ale unor astfel de entități în vederea soluționării litigiilor suportate de partea ale cărei argumente se dovedesc a fi incorecte.
9. Durata și rezilierea acordului
9.1. Încetarea anticipată a prezentului acord poate avea loc prin acordul scris al părților cu privire la condițiile prevăzute de legislația rusă.
9.2. Contractantul are dreptul de a denunța unilateral contractul, în caz de întrerupere a activității de către Client în temeiul prezentului acord, din motive independente de voința Antreprenorului, pentru o perioadă mai mare de o săptămână.
9.3. Parte, a decis să rezilieze contractul, pe motiv prevăzute p.p.9.1-9.4. trebuie să trimită celeilalte părți o notificare scrisă.
9.4. În caz de reziliere a acordului, pe motiv menționat în clauzele 9.3. 9.4. fiecare parte va compensa cealaltă parte toate suportate efectiv în legătură cu îndeplinirea obligațiilor prezentului cod, costuri, inclusiv returnarea fondurilor.
10. Alte condiții
10.1. După semnarea prezentului acord, toate înainte scrise și orale acorduri, corespondență, negocierile dintre părți cu privire la prezentul acord se anulează.
10.2. Prezentul acord poate fi modificat sau completat. Orice modificare sau completare la prezentul acord sunt valabile numai în cazul în care acestea sunt convenite de către părți și în scris.
10.3. În procesul prezentului acord, părțile se conduc regiunea zakonodatelstvomRumyniyai Moscova. Părțile sunt obligate să notifice în scris reciproc cu privire la modificările în legislație care ar putea afecta în mod semnificativ punerea în aplicare a prezentului acord.
10.4. Prezentul acord se face în două exemplare, ambele copii au forță juridică egală.
aplicatii:
Anexa № 1 - estimări pentru xx - foi.