Contract pentru lucrări de reparații (de finisare) - forma eșantionului 2019
pentru a efectua reparații și lucrări de finisare
în față. acționând pe baza. denumit în continuare „Client“ pe de o parte, și în față. acționând pe baza. denumit în continuare „Antreprenor“, pe de altă parte, denumite în continuare „părțile“, au încheiat acest acord, denumit în continuare „acordul“, după cum urmează:
1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.2. Lista și prețul de mai jos estimări privind costul de lucrări sunt determinate pentru a efectua reparații și lucrări de finisare (Anexa №1), care face parte integrantă din prezentul.
1.4. Contractorul de Client dobândește construcția necesară, materiale de decorare pentru reparații. Procedura părților de plăți reflectă programul de finanțare pentru achiziționarea de materiale de construcții (Anexa №3), care face parte integrantă din prezentul contract. Contractantul, în sprijinul cheltuirii banilor pentru achiziționarea de materiale de construcții, oferă clienților cu documentele de raportare necesare (cecuri, chitanțe, facturi, etc.).
2. DREPTURILE SI OBLIGATIILE CONTRACTORULUI
2.1. Contractantul va începe lucrările în termenul prevăzut în clauza 4.1 din prezentul contract.
2.2. Contractantul va efectua în timp și cu acuratețe propria lor, uneltele, reparațiile clienților de mașini și materiale, în deplină conformitate cu documentația tehnică și cu estimarea pentru executarea de reparații și de finisare (anexa №1).
2.3. Contractantul este responsabil pentru furnizarea de materiale și echipamente de lucru, precum și pentru siguranța materialelor furnizate de client sau de alte bunuri ale Clientului.
2.4. Contractantul va coordona cu clientul pre-materiale și echipamente care contractantul intenționează să utilizeze pentru executarea de lucrări în temeiul prezentului acord.
2.5. Contractantul este responsabil pentru siguranța non-demontare și reparare a sistemelor si instalatiilor pentru constructii.
2.6. Contractantul este obligat să transfere, împreună cu rezultatul de informații cu privire la funcționarea instalației sau alte utilizări.
2.7. Contractantul are dreptul să execute și să livreze lucrarea înainte.
3. DREPTURILE SI OBLIGATIILE CLIENTULUI
3.1. Clientul se obligă să accepte și să plătească pentru lucrările efectuate în conformitate cu termenii și condițiile stabilite în acest document.
3.2. Clientul are dreptul de a exercita un control și supraveghere asupra progresului și calitatea muncii, respectarea condițiilor de performanță a acestora, calitatea materialelor către contractor.
3.3. Clienți oferă spațiu de depozitare pentru materiale de construcții, unelte și echipamente utilizate de către contractant în timpul lucrărilor și este responsabil financiar pentru siguranța lui.
3.4. Clientul își rezervă dreptul de a da ordine în timpul muncii și de a face modificările necesare, pe care le consideră necesare pentru finalizarea cu succes și rentabile.
3.5. Toate comentariile și comenzile clienților care implică schimbări în preț și performanță de timp, un acord adițional la prezentul acord.
4. Timpul de răspuns
4.1. Contractorul începe să îndeplinească lucrările în zilele lucrătoare de la primirea avansului de fonduri de la client.
PRET 5. CONTRACT
5.1. Pentru lucrările efectuate de către contractant în temeiul prezentului acord, Clientul va plăti, în conformitate cu estimarea pentru a efectua reparații și lucrări de finisare (Anexa №1) o sumă de bani în valoare de ruble.
6. Condiții de plată
6.1. Plăți în avans de 50% din suma totală menționată la clauza 5.1 din contractul încheiat de Client în termen de zile bancare de la data semnării prezentului acord.
6.2. Pentru fiecare fază de execuție a Clientul va plăti Antreprenorului o sumă de bani, care este determinată de părți la programul de lucru (Anexa №2) și estimările pentru executarea lucrărilor de reparații și (anexa №1) de finisare. O sumă de bani pentru fiecare etapă a clientului plătit pentru zilele după semnarea Actului de acceptare a lucrărilor pe această etapă (în continuare - certificatele provizorii de acceptare a lucrărilor). Intermediarul acte de acceptare a lucrărilor sunt parte integrantă din prezentul (apendicele №4).
6.3. Calculul final al% din suma totală specificată în secțiunea 5.1 din contractul încheiat de rublele Client după utilizare zile lucrătoare de la data semnării lucrărilor efectuate (Anexa №5), care face parte integrantă din prezentul.
7. COMANDA DE LUCRU ACCEPTAREA
7.1. livrarea finală a rezultatelor operațiunilor și acceptarea lor documentate act de muncă efectuate (Anexa №5), care este semnat de ambele părți în timpul zilelor lucrătoare după finalizarea lucrărilor.
7.2. Clientul are dreptul de a refuza acceptarea rezultatelor și să semneze certificatul de finalizare în cazul descoperirii unor defecte care împiedică utilizarea normală a obiectului de reparație și nu pot fi eliminate în viitor mijloacele disponibile.
7.3. În caz de eșec al clientului de a semna certificatul de lucrări efectuate în prezența comentariilor privind calitatea lucrărilor efectuate pe această adnotare în act și a numit un termen rezonabil pentru a corecta deficiențele Antreprenorului.
7.4. Riscul de pierdere accidentală sau deteriorare accidentală a rezultatelor transferate către client din momentul semnării certificatului de finalizare.
7.5. În caz de refuz nejustificat de a semna certificatul de terminare de la Client Contractantul va semna certificatul de completare unilateral și, în acest caz, considerată a fi îndeplinită și cererea privind calitatea muncii nu vor fi acceptate de lucru.
8. Calitatea muncii
8.1. Contractorul garanteaza realizarea obiectului de reparații specificate în documentația tehnică de performanță, respectarea obligatorie pentru codurile de construcție partide și capacitatea de a opera instalația în termen de un an.
8.2. Contractantul va fi responsabil pentru toate defectele descoperite în perioada de garanție, cu excepția cazului în care se dovedește că acestea au apărut din cauza funcționării necorespunzătoare a clientului său, repararea necorespunzătoare a obiectului produs de către client sau de către terțe persoane implicate.
9. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR
9.1. În cazurile în care activitatea se face de către Antreprenor la plecarea din termenii acestui acord, agrava rezultatul muncii sau alte defecte care fac impropriu pentru utilizare normală Clientul are dreptul să ceară eliminarea gratuită a defectelor în termen de zile.
9.2. În cazul încălcării de către contractant a perioadei de contract, din motive care nu sunt specificate în prezentul acord, Clientul are dreptul de a deduce din plata subiectului penalizare la suma de% pentru fiecare zi de întârziere din valoarea contractului, dar nu mai mult%.
9.3. În cazul plății cu întârziere clientului costul lucrărilor în conformitate cu prezentul Contract, Contractantul are dreptul să ceară de la plata de client al pedepsei în valoare de% pentru fiecare zi de întârziere în plata cuantumului acordului, dar nu mai mult%.
9.4. Plata sancțiunii nu scutește părțile de răspundere în temeiul prezentului acord.
10. FORȚA MAJORĂ
10.1. Părțile nu sunt răspunzătoare în caz de forță majoră.
10.2. Sub forță majoră înțelege evenimentele externe și extraordinare care nu au existat la momentul semnării acordului și care rezultă, în plus față de voința părților, ofensatoare și care efectele secundare nu sunt în măsură să prevină prin intermediul unor astfel de măsuri și instrumente, a căror utilizare într-o situație dată pe bună dreptate cererii și se așteaptă de la subiect partid forță majoră.
10.3. Forța majoră recunoscut calamități naturale, precum și următoarele evenimente: război și acțiuni militare, epidemii, incendii, publicarea de către o autoritate publică sau un act de control, care rezultă în executarea unei obligații devine evenimente și circumstanțe imposibile sau neeconomice, precum și a altor că autoritățile competente recunosc și declară cazuri de forță majoră.
10.4. Partea pentru care îndeplinirea obligațiilor care decurg din prezentul acord a devenit imposibilă din cauza forță majoră este obligată să - termen de zile, în scris (scrisoare recomandată, telegramă) notifică cealaltă parte, indicând motivele de confirmare și specifice pentru îndeplinirea obligațiilor este imposibilă.
10.5. Forța majoră prevăzut în prezentul tratat, se extinde perioada de performanță pentru perioada corespunzătoare perioadei de valabilitate a acestor circumstanțe și termenul rezonabil pentru a elimina aceste efecte.
10.6. În cazul în care circumstanțele de forță majoră prevăzute în prezentul acord, va dura mai mult de o lună, părțile trebuie să cadă de acord asupra soarta acestui acord. În cazul în care părțile nu reușesc să cadă de acord, partidul, care nu este afectată de forța majoră, are dreptul de a rezilia acordul, fără a recurge la instanța de arbitraj, pe baza notificării scrise (prin scrisoare recomandată, telegramă), pe de altă parte.
11. ALTE CONDIȚII
11.1. Prezentul acord intră în vigoare la data semnării de către părți și este valabil până la îndeplinirea finală a obligațiilor care decurg din prezentul contract.
11.2. Prezentul acord se face în două exemplare care au forță juridică egală, câte unul pentru fiecare parte.
11.3. Eventualele litigii care pot apărea din prezentul acord sau în legătură cu decontate anterior de către părți prin negocieri. În cazul în care nu se ajunge la un acord între părți, diferendul va fi soluționat în instanțele din oraș.
11.4. În cazul nerespectării graficului plăților de către client, Contractantul are dreptul de a denunța unilateral prezentul acord sau de a prelungi termenul limită de execuție a lucrărilor.
12. GARANTIA DE LUCRU DE PERFORMANTA
12.1. Contractantul garantează executarea corespunzătoare a lucrărilor în temeiul prezentului acord, în conformitate cu normele, reglementările și condițiile prezentului acord. Perioada de garanție de funcționare este de luni de la data semnării activității desfășurate de către ambele părți.
12.2. În cazul în care perioada de garanție a identificat deficiențe, Clientul va informa Contractantul și termenul aprobat pentru eliminarea deficiențelor.
12.3. Un fapt confirmat de deficiențele în acceptarea specială de către reprezentantul de client.